人防门制作、安装工程施工合同（精选10篇）

人防门制作、安装工程施工合同（精选10篇）

1.人防门制作、安装工程施工合同 篇一

　　发包方(以下简称甲方)_________

　　承包方(以下简称乙方)_________

　　第一条工程项目

　　1.1工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________.

　　1.2工期：

　　(1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。

　　(2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。

　　1.3质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。

　　1.4合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写：_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)

　　1.5承包方式：本工程。，采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。

　　1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。

　　第二条合同文件组成及解释顺序

　　2.1协议条款：_________.

　　2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。

　　2.3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。

　　2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。

　　第三条图纸

　　本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。

　　第四条甲方驻工地代表

　　甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

　　第五条乙方驻工地代表

　　5.1乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。

　　5.2甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　第六条甲方权利义务

　　6.1甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。

　　6.2甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在计划时间内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的配合问题。

　　6.3甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。

　　6.4甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。

　　6.5现场施工协调由甲方负责。

　　6.6甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份;完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参加。

　　6.7甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。

　　第七条乙方权利义务

　　7.1乙方须按甲方的工程所需，向甲方提供现场施工有关技术交底资料及施工图纸。

　　7.2乙方应在甲方有效通知期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备的，必须通知甲方，并做出协商处理。

　　7.3如因设计单位和人防主管部门的要求，甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更，且符合人防规范的，乙方按实际情况积极配合甲方，给予协商办理补充协议。

　　7.4乙方有义务向甲方施工现场提供有关安装施工配合的技术指导服务。

　　7.5乙方进场施工，须遵守甲方现场的卫生、安全和文明施工管理规定，如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身伤害的责任事故，一切责任及其发生的费用由乙方承担。

　　7.6乙方须按甲方审定的施工方案进行施工，人防门工作吊环由乙方提供具体要求和做法，由甲方在施工中预埋或委托土建方安装。

　　7.7乙方须确保人防门的安装一次性通过人防办的验收，并协助甲方办理人防工程验收的有关工作。

　　7.8乙方应按照与甲方协商一致的施工计划及甲方的要求进行施工，确保按期完工。

　　7.9乙方应做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。

　　7.10施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。

　　7.11工程竣工后清理现场，做到工完场清。

　　第八条工程质量等级

　　执行国家及_________市人防办规定的技术标准，质量达到优良。

　　第九条合同价款调整

　　9.1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整;

　　(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证。

　　(2)甲方代表签认的工程量的增减。

　　9.2上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同1.1条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按_________省人防办文件进行结算。

　　第十条工程款支付

　　10.1合同签订后，甲方在乙方进场前二个月向其发出生产通知书，甲方即支付合同总额的10%给乙方作为备料款。

　　10.2在乙方进场完成安装门框后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的40%给乙方作为工程进度款。

　　10.3在乙方进场完成安装门扇后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的80%给乙方作为工程进度款。

　　10.4经人防办验收合格后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的_________%给乙方，乙方同时提交地下室人防门验收合格证。

　　10.5余款_________%待保修期满后三日内支付。

　　10.6乙方在每次要求支付合同款时(条款10.2、10.3、10.4)应先向甲方提出书面付款申请。

　　第十一条材料、设备供应

　　本工程全部材料、设备由乙方自行采购，供应至本工程工地现场。

　　第十二条设计变更

　　12.1乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更，若因特殊情况必须对原设计进行变更修改，须经甲方同意。

　　12.2甲方对原设计进行变更，须在乙方施工前通知乙方，向乙方发出书面变更或修改通知，乙方按通知进行变更。

　　12.3由乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用，均由乙方负担，工期不予顺延。

　　第十三条竣工验收

　　13.1甲乙双方应以_________市人防办等主管单位验收合格为准。乙方除负责乙方工程范围内的内容经_________市人防办有关职能部门验收合格外，同时应协助办理有关人防工程的验收，如乙方工作范围内的内容验收不合格需整改，所发生的所有整改费用及检验费由乙方支付。如非乙方工作范围内的内容验收不合格需整改，所发生的整改费用及检验费用不包含在本工程合同造价内，所影响的工期顺延。

　　13.2竣工日期为人防门安装完毕并通过_________市人防办等有关部门竣工验收合格的签认日期。

　　第十四条竣工结算

　　乙方在向甲方递交竣工验收报告时，应同时向甲方提交全套竣工资料三套和竣工结算报告、完整的结算资料，甲方审定后的结算书作为结算工程款的有效依据。

　　第十五条保修

　　15.1保修期限：以工程竣工验收合格起计为________年。

　　15.2保修责任范围：除甲方使用过程人为损害、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外均属乙方保修责任范围。

　　15.3保修内容包括：合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

　　15.4保修费用：由乙方支付。

　　15.5保修期间，乙方应在接到甲方通知后即派人修理。

　　第十六条违约

　　16.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿，违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期顺延;乙方违约，工期不得顺延。工期每延误一天，乙方向甲方支付_________元罚金。

　　16.2违约金的标准：合同履行中的任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿由此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付工程款的10%的违约金。

　　16.3赔偿经济损失的范围：

　　(1)甲方代表不按合同约定履行自己的各项义务、发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。

　　(2)乙方不按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。

　　16.4损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失。

　　16.5除非双方协议将合同终止，或一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。

　　16.6因乙方原因终止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权力。

　　16.7甲方违约责任：甲方未能按照合同的规定履行义务，出现以下情况的，其损失由甲方承担，工期顺延。

　　(1)不按期提供施工场地、接通水、电源。

　　(2)图纸变更未及时在乙方施工前一个月送给乙方。

　　(3)不按工期支付工程款。

　　(4)因工程设计变更，使已完成的工程拆改。

　　(5)逾期组织验收。

　　(6)不按商定的施工计划进行通知。

　　(7)甲方应按本合同第十条进行付款，如超过付款期限，乙方的交货日期顺延，超过一个月不付款，乙方有权拆回原交货物，一切责任由甲方负责。

　　(8)其它甲方原因造成的。

　　16.8乙方违约责任：乙方不按本合同的规定履行义务，出现以下情形的，其损失由乙方承担，工期不得顺延，并承担由此给甲方造成的一切损失。

　　(1)不按甲方有效通知的要求及时进场配合施工，造成甲方其它项目及总的工期延误的，每延误一天向甲方支付_________元违约金，造成自身工期的延误不予顺延。

　　(2)不能确保人防门的验收一次性通过，而使得本项目的人防验收工作受阻，并导致本工程总工期延误，则需承担由此引致的甲方的一切损失。

　　(3)在无特殊原因、甲方施工条件允许、设备条件完善条件下，乙方不按计划或协议期限交货或安装的，乙方每延期一天，交纳_________元违约金给甲方。

　　第十七条安全生产

　　17.1乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

　　17.2若发生重大人身伤亡事故及财产损失，乙方应严格按规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，由责任方承担全部经济及法律责任。

　　第十八条合同的生效与终止

　　18.1本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人单位印章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

　　18.2本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议或按《民法典》的有关条款规定执行。

　　第四百七十六条合同份数

　　本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式四份，甲、乙双方各持二份，均具同等法律效力。

　　发包方(公章)_________

　　法定代表(签字)_________

　　________年____月____日

　　承包方(公章)_________

　　法定代表(签字)_________

　　________年____月____日

2.人防门制作、安装工程施工合同 篇二

　　发包方(甲方)： 承包方(乙方)：

　　为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。

　　第一条 工程名称：

　　第二条 工程地址：

　　第三条 施工工期：

　　以上工程自 年 月 日起开工，至 年 月 日止，总日历天数 天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。

　　第四条 承包方式及施工内容

　　第五条 合同价款

　　该工程共计造价 元(大写金额) 。

　　第六条 付款办法

　　第七条 工程质量及验收

　　乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一 切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。

　　第八条 施工安全

　　施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。

　　第九条 违约责任

　　合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。

　　第十条 合同生效及终止

　　本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。

　　第十一条 解决纠纷方式

　　本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。

　　第十二条 合同份数

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方(签字及盖章)： 乙方(签字及盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

3.人防门制作、安装工程施工合同 篇三

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方对位于 进行施工。为保证施工顺利进行，现根据《中华人民共和国合同法》和《室内装修工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1、 工程地点：

　　2、 工程开工日期： 竣工日期： 年 月 日。如因不可抗拒原因造成的误工，工期顺延。

　　3、 。施工开始前甲方预付工程总造价的50%，工程进行到一半时甲方再支付工程总造价的30%，工程结束并验收合格后，即结清余下款项。

　　第二条 施工准备

　　一、 甲方：

　　1、 工程开工前，甲方负责开通施工现场总的施工用水、用电，满足施工用水、用电的要求;

　　2、 做好现场的平整，拆迁障碍物工作;

　　3、 协调相关工程进度，排除工程阻碍;

　　4、 对滞留在工程现场中原物件采取保护措施，并说明注意事项;

　　5、 甲方负责办理施工所涉及的各种申请、批审等手续;

　　二、 乙方

　　1、 组织施工人员和施工设备进场;

　　2、 编制施工组织设计或施工方案、施工预算、进场计划、施工总进度计划;

　　3、 乙方的施工人员在施工期间不允许吸烟、饮酒。

　　第三条 工程质量

　　1、 乙方严格按照双方商定的方案保质保量的进行施工。并接受甲方派驻代表进行监督;

　　2、 乙方在施工过程中，安全施工，确保优质施工，如由乙方人为造成的误工，由乙方承担责任。

　　第四条 违约责任：

　　合同签订后，双方应本着诚实信用的原则共同遵守，如有违约，应承担相应的责任:

　　第五条 纠纷解决方法

　　合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，如协商不成;

　　一、 向经济合同仲裁机关申请仲裁;

　　二、 向人民法院起诉;

　　三、 经申请仲裁不服后，再向人民法院起诉。

　　附则：

　　一、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字后，即时生效。工程验收及工程付清后失效;

　　二、 工程图纸及工程报价单作为合同的附则，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

4.人防门制作、安装工程施工合同 篇四

　　同

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，就电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　电站机电设备安装工程

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　详见工程量报价清单。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为： 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在 × 年 × 月份进场施工，×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

　　3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

　　乙方：

　　1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

　　3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

　　4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

　　3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设计图纸及招投标文件的技术要求。

　　2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　3）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

　　3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十二、合同份数：

　　本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。

　　甲 方：乙方：

　　日期：

5.人防门制作、安装工程施工合同 篇五

　　发包人(全称)：[以下简称甲方]____________

　　承包人(全称)：[以下简称乙方]____________

　　依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____________。

　　工程地点：____________。

　　工程内容：____________。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。

　　三、合同工期

　　以甲方指定工期为准。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格工程

　　1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。

　　2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。

　　3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。

　　五、合同价款：人民币____元整(￥____元)

　　六、合同价款及支付

　　1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过___万元,据实结算.

　　2、结算调整的原则：

　　定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行。

　　主材按照招标文件执行，若文件没有明确的，经双方协商来确定。

　　3、本合同价款具体结算支付规定如下：

　　(1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款;

　　(2)整体竣工验收合格，支付至合同价的75%;

　　(3)工程审计完，支付至审计价的85%;

　　(4)审计完后六个月，支付至审计价的95%;

　　(5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。

　　七、工程材料采购供应

　　施工所需材料全部材料由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。

　　八、双方一般责任

　　甲方责任和义务：

　　1、甲方驻工地全权代表姓名：

　　2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。

　　后任继续承担前任应负的责任和义务。

　　3、监理公司单位称号：

　　4、监理公司驻工地总监理工程师姓名：

　　5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。

　　6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。

　　7、甲方负责施工所需水、电及运输道路，从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。

　　8、将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。

　　乙方责任及义务：

　　1、乙方驻工地全权代表姓名：

　　2、乙方代表易人，应提前七天以书面形式通知甲方，后任继续承担前任应负的责任及义务。

　　3、乙方按规定及工程需要，配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员，岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。

　　4、乙方在拿到施工图7天编制施工组织设计(施工方案)交甲方项目部及监理公司待通过后，填写开工报告认可后方能组织施工。

　　5、乙方负责向甲方项目部提供工作进度计划，质量安全进度网络控制节点图。

　　6、乙方必须保证施工现场清洁，符合武汉市文明施工，安全施工的规定要求。

　　承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　7、乙方负责已完工程的成品保护工作，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用，因其它单位造成的损失，由甲方仲裁协调。

　　九、安全

　　为了加强安全施工管理，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，甲乙双方必须明确双方在施工生产中的安全责任和职责：

　　一)甲方责任和工作：

　　1、向乙方传达国家和上级有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规及其它文件。

　　2、向乙方提供工程所需的部分安全技术资料。

　　3、协助乙方做好工伤事故的调查处理和事故隐患的整改工作。

　　二)乙方责任和工作：

　　1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针政策、法规、严格制定有关安全文明施工措施。

　　2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监部门汇报工作。

　　3、乙方项目经理必须亲自抓安全工作，配备专职安全员，并报甲方备案。

　　4、乙方施工现场要建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理小组，对生产进行监督检查，发现隐患及时消除，特殊工种要持证上岗，凡患高血压，心脏病以及不适合高空作业者，严格从事高空作业。

　　5、乙方施工现场的作业人员，机械设备，临时用电，脚手架等设施必须符合____________市有关规定。

　　6、凡在乙方施工范围内发生的一切安全责任事故所造成的人身伤亡和经济损失及刑事责任，全由乙方承担。

　　九、履约保证金

　　甲乙双方在签订合同之日起的____天内，乙方应向甲方提交履约保证金，履约保证金金额为人民币____元整(转账支票)。

　　在本室外综合管网工程全部完工，并竣工验收合格，无息退还履约保证金。

　　在以下情况下，履约保证金不能退还或部分退回：

　　1、因室外综合管网工程导致土建施工承包单位关键线路延长工期___天以上(含____天)。

　　2、承包方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动。

　　3、使用伪劣材料或未按规范要求施工，经甲方或监理方劝阻3次以上，仍未进行改正的。

　　4、未经甲方同意，将本工程转包给其它单位。

　　5、乙方违反合同相关约定，履约保证金作为违约金予以抵扣。

　　十、争议的解决

　　凡因本合同引起的或与本合同相关的任何事宜发生争议或纠纷，甲、乙双方应及时友好协商解决，如协商不成，双方同意向____________仲裁委员会申请仲裁，一裁终局。

　　十一、其他

　　1、本合同一式捌份，甲、乙、两方各执肆份，均具有同等法律效力。

　　2、若非甲方同意，本工程严禁其他任何形式的分包与转包，一经发生，甲方有权解除本合同，甲方要求解除合同的书面通知到达乙方之日起，本合同自行中止，同时乙方应按本合同总金额的____%向甲方支付违约金和履约保证金。

　　发包人(甲方)：____________ 承包人(乙方)：____________

　　日期： ____________ 日期：____________

6.人防门制作、安装工程施工合同 篇六

　　订立合同双方：

　　建设单位：施工单位：

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条：工程名称：高新技术产业开发区太阳能组件安装工程

　　第二条：工程地点：

　　第三条：太阳能板数量：

　　第四条：安装费用及付款方法：安装费为10元/块,共计:__________元

　　乙方安装50%，甲方付给乙方工程款总额的40%款项。乙方全部完工经验收合格后，甲方在三日内将工程款余额全部付清。

　　第五条：工程期限

　　第六条：工程质量标准:以甲乙双方共同看过的样品为标准

　　第七条：承包形式及材料设备供应:甲方负责将所有材料设备运至施工地点,指定房顶,乙方负责房顶的二次搬运.

　　第八条：发包方义务：

　　1.甲方给乙方施工图一式1份.

　　2.按协议分工，甲方办好材料供应并交乙方签认。

　　3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

　　4.按协议负责按期拨款。

　　5.负责乙方人员的伙食费用。指定食堂。

　　第九条：承包方义务

　　1.按协议分工负责材料保管。

　　2.施工组织和施工人员形象。

　　3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4.负责安装太阳能板的支架,太阳能板,太阳能板连接电缆至回流箱。并有义务协助电工进行电线连接工作。

　　5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　6.负责施工过程中及竣工后的现场清理工作。

　　第十条：违约责任及奖励条款

　　如乙方未能按照合同约定如期完工，每日罚款人民币3000元，如提前完工，甲方奖励乙方3000元。

　　第十一条：安全施工

　　施工期间，乙方必须按安全生产的相关规定执行，防止质量事故、安全事故或火灾事故的发生。由于乙方原因，导致任何事故，由乙方承担全部责任和损失，与甲方无关。

　　第十二条：本合同正本2份，承包方、发包方各一份，

　　第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：承包方：

　　法定代表人：_____法定代表人：______

　　身份证号：身份证号：

　　地址：________地址：_________

　　开户银行：______开户银行：_______

　　帐号：________帐号：_________

　　签约日期：____年__月__日

7.人防门制作、安装工程施工合同 篇七

　　发包方：

　　承包方：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。

　　第一条：工程概括;

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。

　　4.工程内容： 1.室内消防栓系统;2.自动喷淋系统;3.自动火灾报警系统;4.排烟系统、消防加压系统;5.室外消防栓系统;6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。

　　5.消防报建费用乙方负责。

　　第二条：合同价款及承包形式;

　　1.合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。

　　2.本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。

　　3.如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。

　　4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。

　　第三条：付款方式;

　　1.本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。

　　2.该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即 万元。

　　3.工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。

　　4.本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金，一年满后支付)。

　　第四条：施工日期;

　　本合同签订后20__年 月 日开工，工程工期20__年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。

　　第五条：设备及材料供应方式;

　　1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

　　2.乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

　　第六条：工程质量及验收交工;

　　1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

　　2.隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。

　　3.本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套。

　　4.工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。

　　5.工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。

　　第七条：双方职责;

　　(一)甲方职责;

　　1.派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

　　2.根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

　　3.如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

　　4.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

　　5.因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。

　　6.在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。

　　(二)乙方职责;

　　1.施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。

　　2.按合同规定，做好材料和设备的采购、供应及管理工作。

　　3.严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

　　4.已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。

　　5.及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。

　　6.在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。

　　7.严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。

　　8.工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。

　　第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

　　第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

　　甲方 乙方

　　法定代表人 法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　日期 年 月 日

8.人防门制作、安装工程施工合同 篇八

　　甲方:

　　乙方:

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容： 商用空调设备销售及安装。

　　2、开工日期：定货__天设备到达施工现场。

　　安装施工工期： __天

　　3、技术指标：建筑面积为___平方米，制冷面积为___平方米。 制冷、制热运行室外环境温度范围为：-15℃—+43℃。冬季室内温度达到16℃，夏季室内温度达到26℃-28℃。

　　第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　1、合同语言：中文。

　　2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国民法典》及有关法规。

　　3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。

　　第三条 合同总造价：

　　第四条 付款方式及期限

　　1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;

　　2.货到工地现场经验收后付__%;

　　4.安装调试验收合格后，经监理方会同甲方签字认可后付__%;

　　5.质保金：_%。

　　第五条 甲方工作及责任

　　1、确认施工场地具备开工条件;

　　2、水、电等施工管线进入施工场地;

　　3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。

　　4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。

　　5、提供施工用电。

　　第六条 乙方工作。

　　1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。

　　2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。

　　3、按格力厂方提供的施工图纸施工。

　　4、施工防护工作的要求：按__省建筑工程施工防护措施规定执行。

　　5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。

　　6、施工场地清洁卫生的要求：按工段进 行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。

　　7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。

　　8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。

　　9、乙方应加强施工人员的安全教育，在施工中若发生人身伤亡事故，责任由乙方全部承担。

　　第七条 检查和返工：按工段计划要求进行初检试压验收，如不符合安装质量，必须返工达到验收合格，返工责任及经济损失一律由乙方自负。

　　第八条、隐蔽工程中间验收

　　中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。

　　第九条 试 机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。

　　第十条 验 收：工程验收日期双方协商而定。

　　甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。

　　第十一条 设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款。

　　第十二条 确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。

　　第十三条 保 修

　　1、保修内容、范围及时间：整个空调系统保修期为__个月。

　　2、_年内免费上门保养服务。

　　3、终身维修，并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。

　　第十四条 安全施工 ：财产安全、施工环境安全保护，施工人员安全等，一切由乙方负责，如发生安全事故，一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。

　　第十五条 不可抗力：不可抗力的自然灾害认定标准：6级以上地震;

　　7级以上持续4天以上的大风。

　　第十六条 争 议

　　1、未尽事宜的解决：本合同未尽事宜和工程量调整，可经双方协商一致后达成补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。

　　如协商不成，可通过仲裁委员会进行仲裁，也可通过法律诉讼解决。

　　第十七条 合同生效与终止

　　1、合同生效的日期：本合同自签定之日起生效。

　　2、合同终止的日期：本合同至本工程无质量问题，双方办理完所有经济手续后，自行终止。

　　第十八条 合同份数

　　合同文件共计两份。甲乙双方各持壹份。

　　第十九条 合同签订日期和地点

　　1、本合同签订的时间：年月日

　　2、合同签定的地点：

　　第二十条 双方需要说明的事项

　　1、本合同签定的依据为设计图纸，如设计图纸发生变更，合同也将随之发生变更。

　　2、乙方提供的产品样本做为合同附件，与合同具有同等法律效力。

　　甲方乙方

　　地 址：地 址：

　　法定代表人：法定代表人:

　　委托代理人： 委托代理人:

9.人防门制作、安装工程施工合同 篇九

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。

　　(一)、安装塔机的概况

　　1.1塔机型号：QZT-63

　　1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。

　　1.3塔机安装说明书

　　1.4塔机安装高度说明：

　　(二)、安装塔机时间地点

　　2.1地点：兰大渝中校区

　　2.2时间：20xx年4月26日

　　(三)、费用及付款

　　3.1安装费、安检费资料费。

　　3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。

　　(四)、甲方责任

　　4.1提供安装塔机的全部技术资料

　　4.2提供安装塔机的整件和合格配件。

　　4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》

　　4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。

　　4.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。

　　(五) 乙方责任

　　5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。

　　5.2特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)

　　5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。

　　5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。

　　5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。

　　5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。

　　(六) 其它

　　6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。

　　6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。

　　6.3 合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　发包方：

　　承包方：

10.人防门制作、安装工程施工合同 篇十

　　建设单位：：

　　法定代表人：

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　施工单位：：

　　法定代表人：

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　第一条 工程名称：

　　第二条 工程地点：

　　第三条 建筑面积：

　　第四条 工程价款及付款方法：

　　第五条 工程期限

　　第六条 工程质量标准

　　第七条 承包形式及材料设备供应

　　第八条 发包方义务：

　　1、开工前______天，发包方给承包方施工图一式______份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。

　　2、按协议分工，开工前______天发包方办好材料供应并交承包方签认。

　　3、负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，

　　负责监督工程质量。

　　4、按协议负责按期拨款。

　　第九条 承包方义务：

　　1、按协议分工负责材料供应。

　　2、编制施工组织设计和施工形象进度表。

　　开工前_____天交发包方一式_____份。

　　3、按施工图负责组织施工，按期竣工。

　　4、竣工后，_______天内按规定将竣工资料整理好交发包方。

　　5、保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　第十条 其它约定：

　　1、本合同为继续性合同，适用于承包方按照发包方的要求完成安装任务;

　　不适用于承包方按照发包方客户的要求完成安装任务。

　　2、承包方在完成安装工作过程中对第三人造成损害或者自身损害的，发包方不承担赔偿责任。

　　双方确认：发包方对承包方的定作、指示或者选任均无过失。

　　3、承包方应当以自己的设备、技术和劳力，完成安装任务，未经发包方同意，不得将安装安装任务交由第三人完成。

　　4、承包方得以发包方未支付报酬为由，对发包方的器械进行留置。

　　5、合同在履行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向成都市成华区人民法院诉讼解决。

　　6、本合同一式两份，发包方、承包方各一份，自双方签字后生效。

　　第十一条 附表及其他具有合同效力的文件。

　　发包方：

　　签约日期：______年_____月_____日

　　承包方：

　　签约日期：______年_____月_____日