维修合同（通用12篇）

维修合同（通用12篇）

1.维修合同 篇一

　　甲方：_________(简称甲方)

　　乙方：_________(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循自愿平等公平诚信的原则，甲乙双方就维修董堡中心完小学校食堂雨棚一事进行协商，订立本合同。

　　一、工程名称：维修董堡中心完小学校食堂雨棚。

　　二、工程地点：董堡中心完小。

　　三、承包方式：乙方负责包工包料。

　　四、工程质量要求：采用钢架结构，彩钢瓦的板材厚度为4mm。保证能抗六级大风，不漏雨。如果一年内出现非人为的垮塌、破损，乙方需进行维修，所需的费用由乙方负责。

　　五、工程计价：此工程的彩钢瓦按板材面积计算，单价为：130元/平方米，施工面积为_________平方米，总价为_________元。以上综合总价包含：材料费、人工费、施工脚手架费、机械切割加工费及运输费。

　　六、工期为15天。

　　七、甲乙双方的责任

　　甲方的责任：

　　1、甲方提供施工用电，为乙方提供便利的`施工条件。

　　2、负责给乙方拨工程款。

　　乙方的责任：

　　1、严格按要求施工。

　　2、严格操作规程施工，不强行、违规施工，严格杜绝火灾、触电等安全事故的发生。否则乙方承担由此产生的全部责任。

　　3、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人生伤亡或财产损失所发生的一切责任。

　　八、付款方式：该工程施工完毕，经甲方验收合格后，乙方提供有效税务发票，甲方一次性结算工程款给乙方。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

2.维修合同 篇二

　　(甲方)_____________________

　　(乙方)_____________________

　　签定本约如下:

　　一、甲方使用乙方所提供之硬体设备维护费用收取标准如下:

　　(一)收取标准，由甲方支付原购买百分之____为乙方一年维护费用。但耗材及零件費依定价____折收費如附件。

　　(二)维护标的:

　　____________台

　　接收机台___________台地址:____________电话:______________

　　传真:______________联络人:______________

　　合约起迄日:____年____月____日至____年____月____日止。

　　(三)付款方式:____天期票。(合约签定日起)

　　维护費用:人民币____万____千____元整(不含____%营业税)每半年付款一次人民币____万____千____元整(不含5%营业税)。

　　二、其维护标准订定如下:

　　(一)服务方式:

　　(1)乙方于甲方所订购之产品(维护标的所指定之产品)提供现场维护服务。每____个月现场保养一次。

　　(2)乙方除定期保养外，不定期叫修，甲方除第五项所述状况，仅收零件費用，

　　(3)维护标的故障方式，(a)非紧急状况，可依当时状况需求。可用货运寄至乙方处理或通知乙方取回(b)緊急叫修及一般方式如

　　(二)叫修时段:

　　周____至周________:____-____:____(上述时段不含各例假日、农历年假)

　　乙方于正常时段接到甲方故障叫修后，应于十六工作小时(即三个工作日內到达取回处理，不含当日)叫修以电话或传真机记录为凭。

　　(三)即时叫修:(非假日，上述时段)____-____小时費用另计

　　(四)服务项目:

　　(1)故障检修:故障检修包括测试及修护故障产品，故障检修进行中，如维护约期届滿或超过约定服务时间 时，乙方仍有义务继续完成该次检修，不向甲方另行收取工资費，但零件及耗材另计。

　　(2)维护状况:机器操作部份由甲方人载入程式，进行流程之测试后，始算完全修护。

　　(3)维护记录:乙方对所维护之产品应每一单位或每一台设一产品服务维护单，其內容包括产品编号、装置日期、叫修联络电话、联络人、维护或保养日期、时间、叫修及修护日期、故障摘要、到场维修人員签字栏、甲方对维修签认人员栏，以供记录每一台机器之全部维修事件，本单影印本并作为乙方向甲方申领维护費用之附件。

　　(五)服务条件:

　　对下列各项所导致之损坏，乙方虽无义务依本约提供维护服务，但在甲方要求乙方协助修护，乙方得酌收维护費用及零件材枓費，并于该损坏原因消失排除或发生后，应甲方之要求，乙方不得拒绝提供维护，可依订定之标准費率，酌收零件材料費。

　　(1)非条码机本身因素，导致机器不能正常使用。

　　(2)不依产品之使用手冊规定或说明操作。

　　(3)天然灾害，如地震、洪水等。

　　(4)罢工、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。

　　(5)经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。

　　(6)使用乙方所提供之耗材，则热感头得享叁个月之保固。

　　(六)除外约定:

　　维护服务包括下列事项:

　　(1)rf功能之测试。

　　(2)內部清洁保养

　　(3)机器本体维护

　　(七)维护之延续及终止

　　(1)本约有效事件为一年，自双方签约之日起算起，期间届滿后得经双方换文同意后，继续顺延，惟每次仍以一年为限。

　　(2)中途终止合约时，甲方须提前三个月通知乙，但乙方不得片面终止合约。

　　(3)合约有效时间，因可归责于乙方事由，致无法履行协议之维护义务时，乙方得一个月前以面通知中断维护和约，并于中断日起至终止日止之全部维护余额。

　　(八)如有以上未举例之项目，由甲乙双方协议后再另行补充

　　(九)管辖合意:甲乙双方同意基于本合约所产生之争议，以上海市地方法院为第一审管辖法院。

　　备注:维修标的分为1，2级和3，4级，1，2级为外盖，按鍵，l、c、d，天线，备份电池…可自行拆換部份为乙方自行处理部份，乙方仅收零件費用3、4级为主机板，无线电维修校正则需送修原厂，費用以原厂报价加上來回运費及关税为基准a/p维修为3，4级。

　　甲方:______________公司名称:__________公司地址:__________

　　电话:______________传真:______________代表人:_____________

　　乙方:______________公司名称:__________公司地址:__________

　　电话:______________传真:______________代表人:_____________

　　______年_____月____日

3.维修合同 篇三

　　甲方：________

　　乙方：________

　　为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

　　一、服务范围：

　　甲方委托乙方对安装于下述范围的电梯及机房设备（以下简称设备）实施保养服务。

　　1、设备位臵：________

　　2、设备编号：________

　　3、设备型号：________

　　4、数量（台）：________

　　二、服务费用：

　　每月每台保养费（人民币）：￥________元，每年每台保养费（人民币）：￥________元。共计保养设备数量________（台），年共计：拾万拾佰拾元整。

　　三、付款方式：

　　银行转帐（________）支票（________）现金（________）其他（________）付款以季度为周期，各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。

　　四、服务期限：

　　自______年_____月____日起至______年_____月____日止，为期________年。

　　五、服务时间：

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。

　　2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。

　　六、服务内容：

　　1、本合同的服务方式选择为全包（________）、半包（________）、清包（________）。

　　2、乙方出具《电梯定期保养工作项目单》，由甲、乙双方按《电梯维修规范》（国标GB/T 18775—20xx、《特种设备安全监察条例》（国务院令373号）等的有关规定，协商确认后作为本合同的附件。

　　3、乙方定期派技术人员，根据本合同附件内服务项目内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

　　七、双方的责任及权利：

　　1、甲方权力：

　　（1）核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。

　　（2）若乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

　　（3）随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方维保服务费用的依据。

　　（4）有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

　　（5）考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

　　（6）在每次保养或维修的服务项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

　　2、甲方责任

　　（1）在不违反甲方管理规定的情况下，配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。

　　（2）严禁无关人员擅入机房，机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。

　　（3）负责设备日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。

　　（4）当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位臵，以免保修通知不详而耽误到达时间。

　　（5）应设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求做好通风，并协助乙方工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

　　（6）合同签订后，甲方应按合同约定的付款方式按时付款。

　　3、乙方权利

　　（1）在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

　　（2）在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

　　（3）未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。

　　（4）未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动因有故障而停止的设备，否则乙方不承担责任。

　　（5）正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

　　（6）除遇不可预见的因素，在本合同或附件规定服务项目外之料件损坏，其更换或修理费用乙方有权令甲方承担；国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装臵时，甲方有权令甲方承担安全装臵的人工和材料费。

　　4、乙方责任

　　（1）必须按照本合同或附件约定，参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

　　（2）维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。

　　（3）自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设臵现场安全警示标志。

　　（4）接到甲方报修电话后，紧急故障三十分钟到达现场处理，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。

　　（5）因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

　　（6）乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

　　（7）配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检，如维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

　　（8）因保养不当停梯，若在七日内未能恢复运行的，甲方将免付该台设备一个月的保养费，在十五日内未能恢复运行的，甲方将免付该台设备服务期限内的保养费。

　　八、违约责任：

　　1、合同履行期间，任何一方违约应承担本合同总金额/年%的违约金。

　　2、除本合同中约定终止条款，没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同，否则按违约处理。

　　九、争议解决：

　　本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不能达成一致意见时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

　　十、其他：

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。可另签补充协议。

　　2、本合同签订后，以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。

　　3、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

　　5、本合同经双方签署盖章后生效。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：_____________日期：_____________

4.维修合同 篇四

　　甲方：_____________

　　乙方：______________

　　鉴于乙方承包装修之甲方某公寓________号房屋工程已于_____年_____月______日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：______________

　　1本工程保修期为一年，自_____年_____月______日起至_____年_____月______日止。

　　2乙方在保修期内工作范围为：______________

　　就装修工程所涉及全部项目(以_____年_____月______日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及_____年_____月______日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。属于甲方使用不当造成的损坏除外。

　　3目前工程已存在的问题及乙方职责：______________

　　花岗岩地面有5块有13空鼓，1块4cm缺角，1块13断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。

　　护墙板的板面目前变形较重，乙方应于年月份前进行更换或整修。

　　木门现已变形，乙方应于年月份前进行整修。

　　壁纸卷边，乙方应于年月份前进行整修。

　　厨房洗菜盆下水管无反水弯，乙方应于年月份前新购反水弯并进行更换。

　　前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。

　　乙方工作方式

　　在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。

　　法律职责

　　乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可采取法律许可的其他措施要求乙方给予赔偿。

　　结算

　　保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修及时并令甲方满意，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方(年月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满意，能够结算)。

　　本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方：______________a公司乙方：______________北京__装潢公司

　　代表：______________代表：______________

5.维修合同 篇五

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方的权利和义务，本着公平诚实和信用的原则订立本合同，以便共同遵守。

　　一、 服务范围

　　甲方委托乙方对安装于下述范围的电梯及机房设备(以下简称设备)实施保养服务。

　　1、设备位置：(上海律师)

　　2、设备编号：

　　3、设备型号：

　　4、数量(台)：

　　二、 服务期限

　　自 年 月 日起至 年 月 日止，为期 年。

　　三、服务时间

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。

　　2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制，即乙方对设备提供365天，24小时全天候应急处理服务。

　　四、服务内容

　　1、本合同的服务方式选择为全包( )、半包( )、清包( )。

　　2、乙方出具《电梯定期保养工作项目单》，由甲、乙双方按《电梯维修规范》(国标GB/T 18775-20xx、《特种设备安全监察条例》(国务院令373号)等的有关规定，协商确认后作为本合同的附件。

　　3、乙方定期派技术人员，根据本合同附件内服务项目内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行。

　　五、双方的责任及权利

　　1、甲方权力：

　　(1)核查乙方单位的营业执照、税务登记证、企业代码证、资格许可证、法人授权书和工作人员的工作证、身份证等有效证件。

　　(2)若乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

　　(3)随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方维保服务费用的依据。

　　(4)有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

　　(5)考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

　　(6)在每次保养或维修的服务项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

　　2、甲方责任

　　(1)在不违反甲方管理规定的情况下，配合乙方工作人员通过或进入设备维修的专用区域。

　　(2)严禁无关人员擅入机房，机房内应配有符合消防部门标准的消防器材。

　　(3)负责设备日常管理工作，并授权专门人员就乙方所提供的维护保养服务的工作单上签字确认。

　　(4)当设备出现异常现象及发生故障或事故时，及时通知乙方维修人员，准确告知其单位和所在位置，以免保修通知不详而耽误到达时间。

　　(5)应设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖气，按温湿度控制的要求做好通风，并协助乙方工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

　　(6)合同签订后，甲方应按合同约定的付款方式按时付款。

　　3、乙方权利

　　(1)在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

　　(2)在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

　　(3)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、调试中的设备。否则乙方不承担责任。

　　(4)未经乙方有关维保人员同意，任何人不得启动因有故障而停止的设备，否则乙方不承担责任。

　　(5)正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

　　(6)除遇不可预见的因素，在本合同或附件规定服务项目外之料件损坏，其更换或修理费用乙方有权令甲方承担;国家有关安全标准的规定发生强制性增补安全装置时，甲方有权令甲方承担安全装置的人工和材料费。

　　4、乙方责任

　　(1)必须按照本合同或附件约定，参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

　　(2)维修保养人员应遵守法律法规及甲方的各项规章制度。

　　(3)自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。

　　(4)接到甲方报修电话后，紧急故障三十分钟到达现场处理，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任。

　　(5)因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

　　(6)乙方工作人员在维修、保养过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

　　(7)配合政府部门对服务期内的设备实施通过年检，如维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

　　(8)因保养不当停梯，若在七日内未能恢复运行的，甲方将免付该台设备一个月的保养费，在十五日内未能恢复运行的，甲方将免付该台设备服务期限内的保养费。

　　六、服务费用

　　每月每台保养费(人民币)：￥ 元，每年每台保养费(人民币)：￥ 元。

　　共计保养设备数量 (台)，年共计： 拾 万 拾 佰 拾 元整。

　　七、付款方式

　　银行转帐( ) 支票( ) 现金( ) 其他( )

　　付款以季度为周期，各期维修保养费均在下季的第一个月内支付。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。可另签补充协议。

　　2、本合同签订后，以前所签订的有关设备的保养合同自动失效。

　　3、合同履行期间，任何一方违约应承担本合同总金额/年10%的违约金。

　　4、除本合同中约定终止条款，没有正当、合法的理由双方不得随意提出终止本合同，否则按违约处理。

　　5、本合同以外经双方协商确认的附件、补充协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　6、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签署盖章后生效。甲方： 乙方：

　　签署盖章： 签署盖章：

　　地址： 地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

6.维修合同 篇六

　　甲方：荆州市军沙商贸有限公司

　　乙方：荆州市沙市建筑防水装饰工程部

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。(农村山林合作协议书)

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

　　6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。甲方：荆州市军沙商贸有限公司乙方：授权人签字：授权人签字：年月日年月日

7.维修合同 篇七

　　甲方：

　　乙方：

　　双方经过充分协商，本着互惠互利平等交易的原则，就乙方负责为甲方维修电机，签订本合同，并共同遵守。

　　一、维修内容及金额：RMB(含税价)

　　序号名称数量修理内容合计

　　合计： 元(含税)

　　二、乙方负责将带出维修，维修后送回甲方工厂。

　　三、工期：合同签署后日内完成维修。

　　四、付款：验收合格后一次性付清，同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。

　　五、验收：维修结束后在甲方工厂验收。

　　六、质保：质保期个月，从最终验收合格之日起计算。

　　七、售中售后服务：质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。

　　八、违约责任：如因乙方不能按甲方要求完成维修，每延期一周，乙方按合同总价的0、5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月，甲方有权取消本合同，同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。

　　九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　十、争议解决：所有因本合同或执行本合同所引起的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。

　　十一、本合同双方签字盖章后方可生效。

　　十二、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　甲方代表：有限公司乙方代表:________

　　签订日期：

　　签订地点：

8.维修合同 篇八

　　甲方：X有限公司

　　乙方：X省钢结构工程有限公司

　　经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：X有限公司厂房钢结构屋面

　　2、工程地点：蒲江成佳

　　3、工程内容：

　　工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。

　　钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板（厚度为50mm）。

　　4、工程数量：建筑面积4512平方米

　　5、开工日期、工期：

　　合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。

　　二、工程价款、付款方式：

　　1、工程价款：

　　工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。（工程验收后以实际面积结算）

　　2、付款方式：

　　合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元）全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元（大写：叁拾贰万伍仟元），其余款项（10%），甲方在工程竣工6个月后一次付清。

　　3、工程验收：

　　施工完毕后，乙方通知甲方进行验收，甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收，并出据验收合格书。

　　三、甲方的义务和责任：

　　1、办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；

　　2、施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

　　3、提供施工所需的水、电源。

　　四、乙方的义务的责任：

　　1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；

　　2、在施工过程中，乙方应文明施工；

　　3、乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

　　五、保修期：

　　钢结构部分的保修期为十年，在保修期内，乙方负责屋面和钢结构的质量（人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外）；钢架表面防腐保质期为两年。

　　六、违约责任：

　　1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款，如违约，乙方有权停工，停工期内，甲方须赔付误工损失；

　　2、乙方保证按质按期完工，逾期则处违约罚金；

　　3、施工过程中，如因甲方有关手续问题造成停工，双方协商。

　　七、违约解决方式：

　　经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

　　八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方各执壹份。如有未尽事宜，双方另行协商补充协议。

9.维修合同 篇九

　　前言

　　专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

　　1.词语涵义及合同条件

　　第1条词语涵义。

　　1.1发包人：_________

　　1.2承包人：_________

　　1.3发包人代表：_________

　　1.4承包人代表_________

　　1.9承包期：自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日终止。历时总天数_________天。

　　第2条合同文件。

　　若还有其他构成合同的文件时，按照签署日期的先后，插入合同中，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。

　　第3条合同使用的语言文字和适用法律。

　　如果双方商定合同使用语言文字为汉语即：

　　3.1本合同使用的语言文字是汉语。

　　2.双方主要义务和责任

　　第5条发包人主要义务和责任。

　　5.1审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划的时间：_________

　　5.2审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间：_________

　　5.3_________。

　　5.4_________。

　　第6条承包人主要义务和责任_________

　　3.工作进度

　　第12条单项维修工作工期延误_________。

　　第13条工期提前_________。

　　4.质量与检验

　　第14条质量管理_________。

　　第16条质量要求_________。

　　5.合同价格与支付

　　第17条合同价格及调整_________。

　　第19条维修养护款支付_________。

　　第20条维修养护款结算_________。

　　6.变更第22条确定变更价格和工期_________。

　　7.验收第23条验收_________。

　　8.争议、违约和索赔

　　第24条争议的解决_________。

　　第25条违约_________。

　　第26条索赔_________

　　9.其他

　　第28条专利技术和合理化建议_________。

　　技术条款

　　1.一般规定

　　第1条说明

　　1.1工程概况：

　　（1）工程位置：所属县；上下邻接；起至桩号等。

　　（2）工程类别：堤防工程，险工、控导护滩（岸）、防护坝工程，水闸工程等。

　　（3）工程数量：堤防长度、险工、控导护滩（岸）、防护坝工程座数及坝垛数、水闸座数等。

　　1.2水文气象：气象特征、降水量及分布、气温

　　1.3对外交通条件_________

　　第2条合同项目工作范围及内容（承包范围及内容）_________。

　　第3条维修养护工作会议与报表

　　3.1发包人在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议，检查承包人的工作进度计划执行情况和维修养护工作质量情况，协调解决维修养护工作中存在的问题。

　　3.2承包人应在每周或每月按发包人规定的格式提交周、月进度报告，其主要内容有：上周（或月）维修养护工作进度计划、要求和实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和本周（月）采取的改进措施；维修养护工作质量（含质量事故和质量缺陷记录及处理情况）等。

　　第4条质量管理

　　4.1承包人应建立质量保证体系，选派有经验的维修养护技术人员对维修养护工作的各个环节的质量进行检查，及时向发包人报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。

　　4.2单项维修养护工作完成后，承包人应认真进行质量检查，符合工程维修养护标准后，报请发包人检查验收。

　　第5条治安保卫与维修养护工作安全

　　5.1承包人应教育维修养护人员遵纪守法，维护工地社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。

　　5.2承包人应对劳动保护、照明安全等安全防护工作负责，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育。在工作范围内设置必要的标志和信号。

　　第6条环境保护

　　6.1承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。

　　6.2承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。

　　6.3在全部维修养护工作完成后，除已征得发包人同意的外，承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施，由发包人与承包人协商解决处理的办法。

　　第7条技术标准和规范

　　7.1承包人在执行本合同时，所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定和技术要求。本合同引用的标准和规程、规范（不限于）：

　　（1）《堤防工程施工规范》（sl260-98）

　　（2）《水利水电工程施工测量规范》（sl52-93）

　　（3）《水利水电建设工程验收规程》（sd223-1999）

　　（4）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（sl239-1999）

　　（5）《黄河防洪工程施工质量评定规程》（试行）水利部黄河水利委员会

　　（6）《黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实施细则》

　　（7）《黄河水利工程维修养护标准》（试行）水利部黄河水利委员会

　　（8）《堤防工程养护修理规程》（征求意见稿）

　　（9）《水闸技术管理规程》（sl75-94）

　　（10）《水闸工程管理技术规范》（sl170-98）

　　（11）《水利工程闸门及启闭机、升船设备管理等级评定办法》（试行）

　　（12）《水闸安全鉴定规定》（sl214-98）

　　2.工程维修养护承包人应对工程进行日常巡查、保养和防护，及时恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程完整、安全和正常运用；降雨期间应加强巡查，对因雨水对工程造成的损坏随时采取临时措施（如对积水进行合理排除或圈堵，及时关闭护路闸等）。

　　第8条堤防工程

　　8.1

　　堤顶维修养护

　　（1）堤顶高程、宽度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。

　　（2）未硬化堤顶应保持花鼓顶，达到饱满平整，无车槽及明显凸凹、起伏；降雨期间及时排水，雨后无积水，平均每5.0米长堤段纵向高差不应大于0.1米，横向坡度宜保持在2％-3％。

　　（3）硬化堤顶应保持无积水、无杂物，堤顶整洁，路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象。

　　（4）泥结碎石堤顶应适时补充磨耗层和洒水养护，保持顶面平顺，无明显凸凹、起伏。

　　（5）堤肩应达到无明显坑洼，堤肩线平顺规整，应植草防护。

　　（6）边埂应达到埝面平整，埝线顺直，无杂草。

　　（7）堤防土牛应达到顶平坡顺，边角整齐，规整划一。

　　（8）备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险车辆通行，无坍垛、无杂草杂物，垛号、方量等标注清晰。

　　（9）管护基地房台应达到边坡平顺、台面平整清洁、规整化一。

　　（10）堤防路口不能蚕食堤顶，硬化路口路面坚固无损。

　　（11）未硬化堤顶的维修养护应做到：①根据堤顶干燥程度，及时进行洒水养护。②对堤顶坑凹及时进行补土填平、夯实，雨后进行刮平碾压。③堤顶泥泞期间及时关闭护路闸（杆）、排除积水。

　　8.2堤坡（淤区边坡）维修养护

　　（1）堤坡（淤区边坡）应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线明确。

　　（2）淤背区、淤临区、前戗、后戗高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持顶面平整，沟、埂整齐，内外缘高差符合设计要求。

　　（3）砌石堤坡和混凝土堤坡按险工、控导工程养护标准执行。

　　（4）对雨后出现的局部残缺和水沟浪窝、陷坑等，应及时按标准进行恢复，严格掌握工程质量。

　　（5）上堤辅道应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食侵蚀堤身现象。

　　8.3护堤地维修养护：护堤地要达到地面平整，边界明确，界沟、界埂规整平顺，无违章取土现象，无杂物。

　　第9条险工、控导、护滩（岸）、防护坝工程

　　9.1坝、垛、护岸顶面

　　（1）宽度、高程符合竣工验收时或设计标准，顶面平整，无凸凹、裂缝、陷坑、浪窝，无乱石、杂物及高秆杂草等。

　　（2）沿子石规整、无缺损、无勾缝脱落；眉子土（边埂）平整、无缺损。

　　（3）备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险交通，无坍垛、无杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰。

　　9.2护坡

　　（1）土坝坡：坡面平顺，草皮覆盖完好，无高秆杂草、水沟浪窝、裂缝、洞穴、陷坑。

　　（2）散抛块石护坡：坡面平顺，无浮石、无游石、无缺石，无明显外凸里凹现象，保持坡面清洁。

　　（3）干砌石护坡：坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、架空，灰缝无脱落，坡面清洁。

　　（4）浆砌石护坡：坡面平顺、清洁，灰缝无脱落，无松动、变形。

　　9.3根石

　　（1）根石台的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持台面平整，无浮石、杂物。

　　（2）根石坡平顺，无明显外凸里凹现象，无浮石、游石。

　　（3）联坝参照堤防工程标准执行。

　　第10条水闸工程

　　10.1管理范围内应保持整洁美观，搞好绿化美化。

　　10.2土工建筑物无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞穴等；排水系统、导渗及减压设施无损坏、堵塞、失效；土石结合部无异常渗漏。

　　10.3石工建筑物块石护坡无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失；墩墙无倾斜、滑动，无勾缝脱落；排水设施无堵塞、损坏、失效。

　　10.4混凝土建筑物（含钢丝网水泥板）无裂缝、腐蚀、非正常磨损、剥蚀、露筋（网）及钢筋锈蚀等情况。

　　10.5水下工程无冲刷破坏；消力池、门槽内无砂石杂物；伸缩缝止水无损坏；门槽、门坎的预埋件无损坏。

　　10.6闸门无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉锈蚀、松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好；门体表面涂层无大面积剥落。

　　10.7启闭设备运转灵活、制动性能良好，无腐蚀，运用时无异常声响；钢丝绳无断丝、锈蚀，端头固定符合要求；零部件无缺损、裂纹、非正常磨损，螺杆无弯曲变形；油路通畅，油量、油质合乎规定要求。

　　10.8机电设备及防雷设施的设备、线路正常，接头牢固，安全保护装置是动作准确可靠，指示仪表指示准确、接地可靠，绝缘电阻值合乎规定，防雷设施安全可靠，备用电源完好可靠。

　　第11条围堤、格堤、防汛道路

　　参照堤防工程标准执行。

　　第12条生物防护工程

　　12.1防浪林、行道林、适生林、护堤地林及险工、控导、护滩（岸）、水闸的树木生长旺盛，无病虫害，无滥砍滥伐和人、畜破坏。行道林和险工、控导、水闸的树木修剪整齐、美观，鱼鳞坑、浇水沟规整，存活率达到98％以上。防浪林、适生林、护堤地林株行距适宜，

　　存活率应达95％以上；林区无高秆杂草。

　　12.2堤防、险工、控导、水闸等适宜植草的工程部位，草皮整洁美观，覆盖率达到95％以上，无高秆杂草。

　　12.3有景观功能的工程绿化，可参照园林景区进行养护。

　　第13条管理设施

　　13.1位移、渗流、应力应变、震动反应等安全监测设施完好。

　　13.2远程监控系统的现场设施、设备（仪器、传感器等）完好无损坏，运行正常。

　　13.3排水沟完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。

　　13.4公里桩、百米桩、边界桩、断面桩、坝号桩、高标桩、交界牌、指示牌、标志牌、责任牌、简介牌、纪念碑等埋设坚固，布局合理、尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、无损坏和丢失。

　　13.5水尺无损坏，标尺清晰，基座涂层无脱落；测流测沙桥完整、稳固，铁件无锈蚀、无涂层脱落。

　　13.6照明、通讯、安全防护等设施完好。

　　13.7护路闸（杆）开合灵活，标识齐全、醒目美观，埋设坚固无损坏，涂层无脱落。

　　13.8管护基地房屋、防汛屋、守险房、启闭机房、测流测沙房等，坚固完整、门窗齐全无损坏，墙体无裂缝、墙皮无脱落，房（屋）顶不漏水。

　　13.9景点建筑物、构筑物及其他设施干净整洁无损坏、涂层醒目无脱落。

　　第14条工程资料

　　工程检查记录要清晰、准确、完整、规范，各类工程的维修养护资料要清晰整洁，内容真实、齐全、准确、规范，并要求及时上报、存档。

　　维修养护资料包括：内部工作制度和办法，汛前汛后工程普查资料，险工、控导工程根石探测资料，堤防隐患探测资料，维修养护方案及实施计划，工程鉴定资料，原材料质量鉴定资料，检查检测试验资料，单项工程维修养护工作总结，维修养护大事记，维修养护日志，维修养护工作总结报告等

10.维修合同 篇十

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为 元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。(农村山林合作协议书)

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即 元，其余20%即 元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即 元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

　　6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：荆州市军沙商贸有限公司

　　乙方：授权人签字：授权人

　　签字： 年 月 日 年 月 日

11.维修合同 篇十一

　　发包方：x村民委员会

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着公开、公正、公平、依法、平等的原则，经村支两委、村务监督委员会共同商议，呈报黄花镇纪委同意，镇公共资源交易中心审批，镇工业园对该项目工程进行预算，与20xx年11月18日召集本村有意向并具有施工经验的同志进行仪标。现根据村级公路改造维修工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：东塘村文明示范路改造维修工程

　　2、工程地点：胜利支线

　　二、工程量

　　本工程胜利支线从石丰公路进口至胜利砖厂出口及新塘湾组刘跃进屋后至土家塘组尹正平屋前拐角处及局部维修，全长约1470米(含局部维修)，在现有砼路面积的基础上铺掏6公分沥青混凝土(实际工程量以验收丈量为准)。

　　三、工程价格

　　根据镇工业园预算每平方米60.88元，全工程量预算价 403485元。。

　　四、承包方式

　　全额带资、采取包工、包料、包工期、包经费、包质量、包安全等，以大大包干的方式一次包定。因工期短，本合同预算价不受工资、物价涨落等因数影响而调整。

　　五、质量要求

　　乙方在施工过程中，严格按甲方预算要求执行，工程材料采用商品细粒沥青混凝土。闭合土文网经甲方验收后，方能铺掏沥青混凝土。铺掏沥青混凝土平均厚度基本一致(不少于5公分)，然后用机械压实，工程质量不低于合格工程。

　　六、付款方式

　　该工程经甲方与县交通局公路质监站验收合格，项目资金拨付到位后，乙方开取正规建安税票后一次性付清。

　　七、安全要求

　　乙方施工必须保障质量第一、安全第一，施工中设立安全标志，施工路段实行全封闭。施工中的一切安全责任事故由乙方负责，甲方只负责协调，不承担任何经济责任。

　　八、工期要求

　　乙方在20xx年11月24日前必须完成该项目工程，迎接县交通局对甲方村级文明示范路的验收。

　　九、如有未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份，镇纪委、村集体资产资源交易中心、甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方: 乙方:

　　法人代表： 法人代表：

　　电话： 电话：

　　开户行账号：

12.维修合同 篇十二

　　甲方（客户）：乙方（客户）：

　　通信地址（邮编）：通信地址（邮编）：

　　联系人：E-mail: 联系人：

　　电话：传真：电话：传真：

　　请您详细填写联系方式，以便我们将最新的服务信息和优惠活动及时传达给您！

　　设备中心是办公设备批发零售、维修维护和耗材供应为一体的大型正规服务商。为使您的工作进展得更顺利、更方便，我们为您提供有效的后勤保障。我们的承诺：竭诚为您服务，把最优质、最快捷、最满意的服务带给您。

　　一、双方签定合同前的确定

　　在签定合同前，双方需共同确认所要维修/保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性，并登记机器型号、整体状况等相关情况，建立客户档案。

　　二、甲方的权利和义务

　　1.甲方在本协议所包括的办公设备出现故障后及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断。

　　2.甲方决定对故障机进行维修时，更换部件的费用由甲方承担。乙方提供的报价供甲方参考确认，报价中部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。

　　3.甲方因擅自维修或购买使用外单位非原装耗材、及配件所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责，对已磨损应更换的部件，甲方若坚持使用所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责。

　　4.甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣第三方更换或拆卸机器部件，一经发现乙方有权利无条件单方中止合同。

　　5.对于在原生产商保修期内（含从原生产商购买的扩展服务），甲方可根据原始保修卡内的规定进行维修。

　　6. 甲方如需乙方提供其他技术支持（如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等），需提前2天通知乙方。

　　三、乙方的权利和义务

　　1.合同执行期间，乙方应负责对在正常条件下使用的机器提供免费维修维护。

　　2.合同执行期间，乙方保证在机器发生故障的情况下，在接到甲方的维修通知后的　小时内服务到位（次数不限），国家法定节假日除外。

　　3.乙方在收到甲方的维修通知并确认机器需要更换配件时，在不影响甲方正常工作的情况下，将故障机取回维修，特殊情况乙方为甲方提供备机。

　　4. 乙方有义务对每次的维修情况向甲方做出说明，并提供更换配件清单，配件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。

　　5. 合同执行期间，乙方为甲方机器更换新配件后，新配件再次出现问题，属配件本身质量问题，乙方应负责免费维修更换；若属于甲方使用不当（不属于配件质量问题）造成的配件损坏，由甲方负责。

　　6. 在维修（更换部件）工作完成后，乙方维修人员应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已被修复。

　　7.合同执行期间，乙方对于甲方新购置的办公设备（复印机、打印机、传真机、一体机等），除执行厂商的标准保修服务外，乙方可为甲方提供技术支持和所需的扩展服务（如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等）。

　　四、付款及付款方式

　　年维修保养付费类别：

　　□A类：乙方每月为甲方办公设备进行一次全面的维护保养，全年服务费为元，大写：人民币元整。

　　□B类：当甲方办公设备出现故障或需维修保养时，乙方提供上门服务，次数不限，全年服务费为元，大写：人民币元整。

　　付款方式：合同签订之日起一周内一次性付清，现金支票均可。

　　五、争议解决

　　合同经甲、乙双方签字盖章后生效，对双方均有约束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院诉讼。

　　六、合同的终止和违约

　　1.本合同到期后，自行终止，如甲方需乙方继续服务应在合同到期后一月内续签合同。

　　2.违约。甲方通知乙方前往维修保养，如乙方无故超过三次不如期维修保养，甲方有权中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。（退回合同款＝〈合同费/12〉Ⅹ未服务月份）。

　　七、本合同自签约各方签字盖章之日起生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其他未尽事宜，双方本着合理、公正的原则协商解决。

　　八、附则：

　　九、附表：

　　机器型号

　　复印张数

　　备 注

　　合同执行期： 至

　　甲方：（盖章）乙方：

　　负责人签字：负责人签字：

　　日期：日期：